土方量合同8篇

时间:2022-12-11 10:05:24 分类:工作心得体会

为了保障当事人的合法权益,签署合同就成了最重要的事情了,合同在接下来的签署中起着承上启下的作用,以下是心得范文网小编精心为您推荐的土方量合同8篇,供大家参考。

土方量合同8篇

土方量合同篇1

发包单位:(以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家和其他有关法律、行政法规的规定,双方就承揽《联杨路道路新建工程工程c01标段建设工程施工合同》本着平等、自愿、诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:绍兴中冶梧桐园一期室外配套工程

1.2 工程地点:越王路、群贤路

1.3 承包范围:挖掘机日立120型、斗容量为 1m3挖掘机租赁,场内土方倒运开挖,建筑垃圾购置及运输。

1.4 承包方式与依据:

1.4.1 本工程乙方包质量、包安全、包文明施工的形式进行承包施工。

1.4.2 本合同以甲方与业主签订的合同为前提,结合本工程的实际情况作为本合同的签订依据。业主对甲方的相关要求乙方同样均应遵照执行。

第二条 合同工期

2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日开始,至工程竣工。本工程工期如有调整,以甲方代表的书面签字为准。

2.2 如因业主、甲方原因造成工期延误,则工期顺延。

第三条 合同价款

3.1 工程合同单价为:挖掘机月租单价为:20_0元/月,工程量暂定为 个月。挖掘机台班单价为: 元/台班;以上单价不含油价,含税金。

3.2 本合同总价暂定为人民币 ,¥ 。

3.3 台班数量的界定:

3.3.1 挖掘机每月总时间不超过机码表表时240小时,超过的部分另行计算;

3.3.2 零星使用计量:每台班按8小时计算,半个台班按4小时计算,不足8小时或超过8小时,以每小时0.125个台班递减或递增计算。

3.4 本工程为综合单价合同,最终结算价以甲方项目部签证的工程量予以结算。

第四条 甲、乙双方代表

4.1 本工程的甲方主管单位是 上海宝冶集团有限公司特种分公司绍兴项目部 ,甲方代表是 沈斌 。

4.2 本工程的乙方主管单位是 ,乙方代表是 。

4.3 在本工程施工过程中,甲方代表随时有权要求乙方及其所雇佣的不能胜任工作或不符合有关规定的管理施工人员及机械设备、材料撤离本工程的工地。

第五条 双方责任

5.1 甲方

(1) 负责工程量签证、办理合同签订及竣工结算等工作。

(2) 负责施工中的总体安排和协调施工中的干扰问题。

(3) 进场前,对乙方作业人员,做好必要的各项交底。

5.2 乙方

(1) 乙方负责自身工程的所有工作(除本合同规定的甲方负责的工作),包括工程的辅助性工作及后勤保障工作。

(2) 承担人员、机械进厂的一切费用。

(3) 乙方进场后,必须听从甲方现场管理人员的指挥,不得损坏区域内的任何地上、地下的已完工程产品,否则后果自负。

(4) 做好有关人员的安全教育工作,负责处理由于乙方责任而造成的工伤事故,并承担由此而造成的经济损失。

(5) 施工期间,应派专人管理现场,加强与甲方的联系,协调指挥,直至完工。

(6) 乙方应保证设备证照齐全,设备状况良好,并做好设备保洁工作。

第六条 工程款的支付及竣工决算

6.1 按月结算。每月按甲方项目部签证工程量的80%支付,剩余工程款待工程结束后结算付清。

6.2 如因业主未及时审批、资金周转等原因而造成甲方延期支付工程进度款,则乙方同意甲方无须承担任何责任和费用。

6.3 在本合同履行过程中,如因乙方的原因而导致本合同项下工程的工期、安全和质量中的任何一项违反本合同的规定,则甲方有权没收本合同第6.1款中剩余部分工程款。

6.4 在本合同履行过程中,如因乙方的原因而导致乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的合法劳动权益受到损害(拖延支付劳动报酬等),则甲方有权根据法律规定、政府有关部门的处理决定、法院判决或仲裁裁决、民工上访等,直接将本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的工资及补偿费用等。

第七条 材料设备供应

甲供材料、设备 无 。

第八条 安全施工

8.1 乙方须按国家和业主及甲方的有关规定,采取严格的安全防护设施,承担因为安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

8.2 甲方在与乙方签订本合同后,可另行签订安全、保卫及防火协议,作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第九条 临时设施及现场管理

大临设施乙方自行考虑,如需在施工现场安排大临设施,必须由甲方统一安排。

第十条 竣工验收

竣工日期由甲方书面通知,本工程不参加竣工验收。

第十一条 争议与解决方式

11.1 甲、乙双方因为履行本合同发生争议,应相互协商解决。如协商解决不成,则任何一方均可向上海市宝山区人民法院提起诉讼。

11.2 发生争议后,乙方仍应继续履行合同,保持施工继续,并保护好已完工程。

第十二条 违约责任

如果乙方不能满足甲方对机械进厂的时间安排,则根据乙方违约给甲方造成的损失大小、严重程度,乙方不仅要承担因此给甲方造成的一切责任和损失,并须按每次壹万元向甲方支付违约金,甲方有权单方终止合同。

第十三条 工程转让与分包

本工程不得转让、分包。

第十四条 合同生效与终止

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,工程竣工验收通过,并且双方履行完本合同规定的全部权利和义务后,本合同自行失效。

第十五条 附则

15.1 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

15.2 本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份;副本 肆 份,甲方执 叁 份,乙方执 壹 份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方量合同篇2

托运方(甲方):

承运方(乙方):

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:

第一条运输任务

由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

第二条合同期限

自_年_月_日起至_年_月_日止。

第三条运输起止地

起始地:到达地:

第四条运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆:辆,车辆牌号:,行驶证号:,载重量:吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

第五条运费结算

运费按元/吨*公里计算。

因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。

按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。

第八条合同保证金

为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金万元人民币(¥:元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

第九条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。

4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条违约责任

1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。

2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。

6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。

10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。

11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

第十一条争议的解决

本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

托运方(签字):承运方(签字):

签约代表:签约代表:

住所:住所:

签约日期:_年_月_日签约日期:_年_月_日

土方量合同篇3

甲方:_________身份证:___________(以下简称甲方)

乙方:_________身份证:___________(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:__________________________________________

要求乙方车辆:__部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距:_____公里

运费:___元

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅?

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车___________元/天。

乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_________元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:___________________________乙方: __________________________

代表人:________________________ 代表人:_________________________

土方量合同篇4

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:

一:工程名称:

工程地点:

二:工期时间:

1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的

开工时间为准。

2、竣工时间:

三:结算方式:每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。

四:运输计费:

1、运至弃土场,一公里以内运价 元。(运输税后价)

2、超出一公里,每公里加人民币 0.80 元。(运输税后价)

五:挖机撞车计费:

六:合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币 元,泥头车每台人民币 元;乙方必须在 天内组织 台车辆,挖机进场开工。

七:甲方责任:

1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。

2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天,以上损失由甲方承担。

3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。

4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

八:乙方责任:

1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九:未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。

甲方:(公章) 乙方:(公章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

开 户 银 行: 开 户 银 行:

账 号: 账 号:

合同签订日期: 年 月 日

土方量合同篇5

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

三、运输要求、方式:

(1)要求运输车辆根据挖机情况定,

(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。

(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。

四、工期:

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m 3,超出1.1-2.0公里内加1元/m 3,超出2.1-3.0公里内加1元/m 3,3.1-4.0公里内加1元/m 3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

八、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方代表:

身份证号码:

联系电话:

签订时间:

乙方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间:

土方量合同篇6

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

(一)工程名称:

(二)工程地点:

(三)工程内容:主要是挖填土石方,土石方内外运、场地平整等。

(四)工程数量:此标段挖方总量约为立方米(数量暂定,以审计为准)。

二、工程期限

根据双方协商,工程期限自 年月日起,至 年月日止。

合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素外,出现其他因素工期不予调整。

三、工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

四、工程价款及结算

(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为元/立方米,全部工程造价暂定为人民币元(大写 ),包括挖填土石方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用,双方不得擅自改变合同价款。

(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

本合同采用固定单价,工程量是暂定数量,待甲乙双方共同核对后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

(三)工程价款结算

1、合同生效并开始施工后,甲乙双方每月底对接确认完成的工作量,甲方于7日内按完成数量总金额的50%支付工程款;

2、土方工程结束后,乙方申报工程结算资料,经甲方审核后,30日内付审核结算款的75%;

3、工程竣工验收后,甲方在60日内向乙方付清全部余款。

五、工程承包方式

1、本合同履约保证金10万元,合同履行结束后,无息返还。

2、乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后,如发现乙方有未按合同承诺实施的,甲方有权终止合同,没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

3、如甲方发现乙方未按附件中所列的人员进场,甲方有权中止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。开工时项目部负责人等相关人员的相关证书原件送到甲方备案,工程完工后退还。

4、乙方须按合同约定,在指定弃土点弃土,非经甲方同意,土石方不得以任何理由外运。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、向乙方提供施工图纸。

因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责;

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题;

3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停臵台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期;

4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期;

5、工程完工后,甲方应组织专门人员在15日内进行验收;

6、双方约定的由甲方应作的其他工作。

(二)乙方责任

1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表;

2、负责施工区域内的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担;

3、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除;

4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;

5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品保护工作,发生损失,乙方自费负责修理;

6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理,交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;

7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负;

8、乙方必须与项目管理人员密切配合,协调一致,如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二

次搬运等费用由乙方自负;

9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由乙方负责协调,并承担由其发生的一切费用;

10、双方约定的由乙方应做的其他工作。

七、违约责任

(一)甲方违约

甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,延误的工期相应顺延。

(二)乙方违约

1、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工,每延误1日,按20xx元罚款;

2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准;

3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况;

4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同;

5、中止工程:乙方因非不可抗力连续停工5日以上,视为中止工程,甲方按实际验收合格的工程计算工程价款,从合格工程价款中扣除20%作为罚款,并取消中标资格,后期工程重新选择队伍;

6、乙方必须按排具体人员长驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。

八、合同纠纷

土方量合同篇7

甲方:

乙方:

经乙方请求并取得甲方同意,乙方自愿将其自有的车牌号为xx 、出厂核定载重量为xx吨的自卸车挂靠于甲方。为明确的双方权益和责任,经甲乙双方协商,一致达成如下合同条款。

一、挂靠时限:自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止,本合同到期之前如乙方要求继续挂靠,双方可订立续挂合同,如本合同到期乙方无续挂要求本合同自动失效。挂靠期间乙方不得擅自解除挂靠,否则给甲方造成损失概由乙方承担。

二、挂靠车辆产权属于乙方,营运收益归乙方所有,乙方承担挂靠期间所产生的一切经济和法律责任。挂靠期间乙方应保证车辆运营所必须的各种证、照齐全,应缴纳的各种税、费和保险及时缴清。

三、自本合同生效之日起,挂靠车辆归甲方统一调度、统一使用,乙方须遵守甲方的各种规章管理制度和国家的有关法律法规,不得一车挂靠多家,否则造成的损失概由乙方承担。

四、本合同一试两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲方盖章、乙方签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

土方量合同篇8

甲方(土方):身份证号码:

乙方(车队):身份证号码:

为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成,经双方协商,达成如下运土事项,并签定本协议。

一、运土价格:每一公里每车按5斗计算,价格为每斗3.5元,超出一公里的外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法:乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对,每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责,车辆燃油费每升7.23元结算,月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式

甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方,当年年底在春节前全部结清,工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决,协议经双方签字后生效,各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

《土方量合同8篇.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关文章

最新文章

分类

关闭